建設(shè)施工合同書(shū)通用
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的建設(shè)施工合同書(shū)通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設(shè)施工合同書(shū)通用1
發(fā)包方：（甲方）___________________________
承包方：（乙方））___________________________
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號(hào)文件等有關(guān)法律法規(guī)的'規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
一、建設(shè)內(nèi)容
（1）工程名稱(chēng)：_________
二、計(jì)價(jià)方式
（1）參照結(jié)算表價(jià)格按實(shí)結(jié)算。
（2）款項(xiàng)支付與移動(dòng)結(jié)算同步。
三、建設(shè)工期
根據(jù)移動(dòng)公司要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成。
四、違約責(zé)任
（1）甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng)，如預(yù)期不付，按銀行的短期貸款率償付給對(duì)方逾期付款違約金。
（2）發(fā)生合同糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請(qǐng)調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。
五、其他
（1）本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
（2）本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
（3）本合同自雙方簽訂之日起生效。
（4）其他相關(guān)本項(xiàng)目的約定，見(jiàn)附件。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：____________
______年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)施工合同書(shū)通用2
甲方：_________
乙方：_________
依據(jù)、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在房屋建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立本合同。
一、工程慨況
工程位于_________，土地面積：_________
二、承包方式
甲方以包清工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍
施工內(nèi)容包括二層主房建筑面積、一層主房建筑面積
四：承包價(jià)格及付款方式
1：價(jià)格：_________元/
雙方確定按建筑面積為結(jié)算工程款。
2：一層主體蓋板完工后支付價(jià)款10%，全部完工后付清余款。
五：工期及安全責(zé)任
工期從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日竣工。
推遲一天罰款_________元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間
1、本工程所有安全事項(xiàng)均由乙方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)依工程的需要負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé)；
第三人造成乙方及其員工傷害的`，由第三人負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無(wú)關(guān)的事，專(zhuān)業(yè)施工人員持證上崗；
高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護(hù)人員，電焊作業(yè)注意防火等。
施工過(guò)程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù)，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人，不得轉(zhuǎn)包、分包，否則甲方有權(quán)終止合同，慨不結(jié)算，乙方無(wú)條件賠償。
六、本合同一式二份，自雙方簽字后生效。
甲方：_________聯(lián)系電話：_________
乙方：_________聯(lián)系電話：_________
簽訂日期：_________年_________月_________日
建設(shè)施工合同書(shū)通用3
合同編號(hào)：_______
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時(shí)間：_______
簽約地點(diǎn)：_______
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程慨況
1、工程名稱(chēng)：____________
2、建筑面積（工程形式）：____________
3、施工地點(diǎn)：________________
4、工期：
（1）開(kāi)工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
（3）合同工期總共歷時(shí)____天。
5、承包形式：________
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________
7、工程價(jià)款：共計(jì)人民幣_(tái)___元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%，計(jì)____元；工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的__%，計(jì)____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期：____年。
10、雙方的責(zé)任義務(wù)
（1）發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛；
②監(jiān)督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；
③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)；
④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算；
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；
②如期完成施工任務(wù)；
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；
④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù)；
⑤教育施工人員愛(ài)護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用；
11、其他
（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
（2）本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒(méi)有約定時(shí)，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)規(guī)定：因合同糾紛提起的`訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn)，即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。
建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設(shè)計(jì)圖紙的地點(diǎn)，有的對(duì)交付圖紙的地點(diǎn)沒(méi)有約定。
根據(jù)規(guī)定“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同所涉及的履行地點(diǎn)應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：_________承包方：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
___年__月__日___年__月__日
【建設(shè)施工合同書(shū)】相關(guān)文章：
建設(shè)施工合同書(shū)06-16
水利施工建設(shè)合同書(shū)02-16
建設(shè)工程施工合同書(shū)02-06
工程建設(shè)施工合同書(shū)03-17
承包建設(shè)施工合同書(shū)03-17
建設(shè)施工合同書(shū)13篇06-16
鄉(xiāng)村道路建設(shè)安全施工合同書(shū)02-20