消防合同

時間：2023-04-19 10:18:03 合同范本我要投稿

消防合同模板集合九篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，很多場合都離不了合同，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的消防合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

消防合同模板集合九篇

消防合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過共同協(xié)商，本著互利互惠、平等、共同發(fā)展的原則，就乙方向甲方提供產(chǎn)品及服務(wù)等有關(guān)問題達(dá)成一致意見，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，特簽訂本合同以共同遵守。

　　第一條：合作內(nèi)容

　　乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務(wù)。

　　第二條：產(chǎn)品質(zhì)量要求

　　合同中產(chǎn)品質(zhì)量及滅火器的換藥及維修服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)法律規(guī)定的質(zhì)量要求，乙方保證能通過消防驗(yàn)收。

　　第三條：交貨

　　1、乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細(xì)填寫所有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)和金額。

　　2、乙方應(yīng)將貨物運(yùn)至甲方指定的交貨地點(diǎn)。

　　3、甲方收到乙方貨物時，如發(fā)現(xiàn)錯裂、缺件以及其他缺陷時，應(yīng)及時通知乙方，乙方收到通知后，應(yīng)在2日內(nèi)無償更換及補(bǔ)齊，已達(dá)到協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四條：結(jié)算方式

　　貨到驗(yàn)收后，甲方在15天內(nèi)將貨款匯入乙方指定賬號，乙方需提供普通發(fā)票。

　　公司全稱：湖南峰達(dá)安裝工程有限公司

　　開戶行地址：埔發(fā)銀行候家塘支行

　　賬號：6606 0154 8000 0193 3

　　賬號戶名：湖南峰達(dá)安裝工程有限公司

　　第六條：合同的變更及解除

　　1、本合同經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更，就變更事項(xiàng)，雙方應(yīng)另立補(bǔ)充協(xié)議。

　　2、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除。

　　3、協(xié)議中一方有以下違約行為，另一方則有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償經(jīng)濟(jì)損失或承擔(dān)違約責(zé)任。

　　①乙方無故單方面終止協(xié)議，中途停止供貨或未經(jīng)甲方書面同意停止供貨。

　　②乙方供貨的產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷，經(jīng)甲方通知后，未在有效期內(nèi)及時更換。

　　③甲方無故終止合同，給乙方造成損失。

　　第七條：保質(zhì)期及售后服務(wù)

　　1、本合同產(chǎn)品保質(zhì)期自通過驗(yàn)收之日起12個月。

　　2、甲方在乙方所購消防器材均免費(fèi)送貨上門，換藥、維修的'滅火器乙方上門提取，換藥、維修后及時送還甲方。

　　3、甲方需嚴(yán)格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存，滅火器經(jīng)常檢查壓力表，一經(jīng)開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區(qū)，必須及時重新充裝維修。

　　第八條

　　本合同具有法律效力，所有因本合同或執(zhí)行本合同引起的爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條：協(xié)議的生效及期限

　　1、經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

　　2、協(xié)議期限為貳年，從20xx年12月13日至20xx年12月13日本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：日期：

消防合同篇2

　　甲方：*******有限公司（蓋章）

　　乙方：*******工程公司（蓋章）

　　根據(jù)國家和地方有關(guān)建筑消防設(shè)施的法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，為了保障建筑消防設(shè)施正常運(yùn)行，特簽署本消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)合同。

　　第一條：合同雙方

　　甲方：******有限公司

　　乙方：工程公司

　　第二條：合同承包范為***********************************。

　　（具體工程名稱和甲方報(bào)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收或已經(jīng)投入運(yùn)行的建筑消防設(shè)施）

　　□火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)

　　□自動噴淋滅火系統(tǒng)

　　□消火栓系統(tǒng)

　　□噴淋冷卻系統(tǒng)

　　□泡沫滅火系統(tǒng)

　　□氣體滅火系統(tǒng)

　　□防火分隔系統(tǒng)

　　□防排煙系統(tǒng)

　　□應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)

　　□消防通訊設(shè)備□移動滅火系統(tǒng)

　　□其它消防設(shè)施

　　注：在選定對象的方框中打“√”，沒有的打“×”。

　　第三條：合同執(zhí)行目標(biāo)

　　根據(jù)國家和地方有關(guān)建筑消防設(shè)施的技術(shù)規(guī)范，對合同承包范圍進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保障其正常運(yùn)行。

　　第四條：雙方責(zé)任

　　甲方責(zé)任：提供合同范圍內(nèi)經(jīng)公安消防機(jī)構(gòu)認(rèn)可的全部施工安裝竣工圖紙及所有消防設(shè)施的合法合格手續(xù)；承擔(dān)維修及元器件更換費(fèi)用；負(fù)責(zé)消防設(shè)施系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理；發(fā)現(xiàn)問題及立即通知乙方并為乙方執(zhí)行本合同提供必要的工作方便；按合同規(guī)定的金額和支付方式支付乙方維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)。

　　乙方責(zé)任：

　　1、根據(jù)國家和地方有關(guān)建筑消防設(shè)施的法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，對甲方提供的合同范圍內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng)，保障其正常運(yùn)行（不可抗拒的自然災(zāi)害和人為破壞等因素除外）；對合同范圍內(nèi)的消防設(shè)施除進(jìn)行定期維修外，在接到甲方消防設(shè)施故障的通知后應(yīng)在24小時內(nèi)派人前往維修；定期向甲方和消防機(jī)構(gòu)報(bào)告合同范圍內(nèi)的消防設(shè)施的運(yùn)行情況。

　　2、乙方以保養(yǎng)人工費(fèi)計(jì)算方式收取本合同費(fèi)用，維修保養(yǎng)期內(nèi)設(shè)備元件磨損、老化等更換設(shè)備元件所產(chǎn)生的'費(fèi)用由甲方全額承擔(dān)（設(shè)備元件可自購或經(jīng)甲、乙雙方議定價(jià)格乙方代購）。

　　3、維修保養(yǎng)期內(nèi)甲方因經(jīng)營方式變更需要重新裝修，消防設(shè)施改造工程所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方全額承擔(dān)（價(jià)格經(jīng)甲乙雙方議定，由乙方施工）。

　　4、維修保養(yǎng)期內(nèi)如乙方人為損壞甲方設(shè)備，乙方原價(jià)賠償甲方。

　　5、維修保養(yǎng)期進(jìn)行第六個月乙方應(yīng)對消火栓管道防銹處理（補(bǔ)漆）。

　　6、維修保養(yǎng)期內(nèi)乙方給甲方提供設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢測合格證明。

　　共同責(zé)任：遵守和執(zhí)行國家、地方有關(guān)建筑消防設(shè)施的法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；共同商定并執(zhí)行《建筑消防設(shè)施維修保養(yǎng)守則》；定期共同向公安消防機(jī)構(gòu)報(bào)告合同對象的運(yùn)行情況并接受其監(jiān)督。

　　第五條：合同執(zhí)行期限

　　本合同執(zhí)行自XX年1月1日起至XX年12月31日止。

　　第六條：合同金額、付款方式

　　合同金額：本消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)費(fèi)為人民幣*萬元正（￥*0000 .00 元）。

　　付款方式：本合同由雙方簽字生效后，由甲方在合同簽定第一周之內(nèi)向乙方支付本年度維修保養(yǎng)費(fèi)的30%（￥*000.00元）；第七個月的第一周內(nèi)向乙方支付另外50%（￥*0000.00 元）；合同期內(nèi)最后七天向乙方支付另外20%（￥*000.00元）。

　　□現(xiàn)金 □轉(zhuǎn)帳支票 □銀行托收 □電匯

　　第七條：違約責(zé)任

　　雙方不得無故終止合同，如有違約，則由違約方按未執(zhí)行部份合同金額的50%向?qū)Ψ劫r付違約金；

　　如甲方未按合同規(guī)定時限支付維修保養(yǎng)費(fèi)用，按合同總金額3%向乙方支付滯納金；如乙方未按合同規(guī)定履行維保養(yǎng)職責(zé)，按合同總金額3%向甲方支付違約金。第八條：其它

　　本合同由甲、乙雙方法人代表或者其委托人簽字并蓋章后生效；

　　本合同一式二份，由甲、乙雙方各持一份，具有同等效力；

　　本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第九條：雙方簽章

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

消防合同篇3

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　工程規(guī)模：

　　二、工程概況

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、合同價(jià)款

　　金額(人民幣大寫)：

　　五、組成合同的文件

　　1、本合同

　　2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　3、圖紙

　　4、工程量清單

　　5、工程報(bào)價(jià)單及預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　六、合同的生效及終止

　　1、合同簽訂之日起生效。

　　2、除合同質(zhì)量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗(yàn)收達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)后，本合同即告終止。

　　3、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　七、圖紙

　　提供方及份數(shù)：

　　八、甲方工作：

　　1、提供當(dāng)?shù)叵啦块T審批的設(shè)計(jì)資料，如在施工中發(fā)生變化應(yīng)及時協(xié)調(diào)乙方及設(shè)計(jì)單位予以解決。

　　2、對乙方施工現(xiàn)場的設(shè)備、材料等予以保護(hù)。

　　3、如工程需基建方配合工作，甲方應(yīng)提前和乙方及基建單位協(xié)商解決。

　　4、提供具備施工條件的施工場地。

　　5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地。

　　6、雙方約定甲方應(yīng)做的其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必須按消防部門審批合格的設(shè)計(jì)圖紙和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

　　2、在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)技術(shù)要求與現(xiàn)場實(shí)際情況不符合《國家消防驗(yàn)收規(guī)范》時應(yīng)向甲方提出，由甲方和設(shè)計(jì)單位與消防部門協(xié)商解決。

　　3、根據(jù)施工圖紙和預(yù)算書范圍內(nèi)的：從審圖、申報(bào)消防手續(xù)、施工、驗(yàn)收全套包干。

　　4、施工圖紙范圍外(如：外部管道、防火門等)以甲、乙雙方、見證方共同確認(rèn)另行計(jì)價(jià)。乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間完成和提供服務(wù)。

　　十、施工組織設(shè)計(jì)和工期

　　1、開工及延期開工

　　乙方應(yīng)按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應(yīng)當(dāng)以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方。因甲方原因不能按合同約定的開工時間開始施工。甲方應(yīng)并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。

　　2、由于下列原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延：

　　a)甲方不能按合同規(guī)定提供圖紙及開工條件;

　　b)工程量改變和設(shè)計(jì)變更

　　c)因停水、停電、停氣等原因造成的停工;

　　d)不可抗拒力;

　　e)因甲方無法達(dá)成約定義務(wù)造成工期延誤;

　　f)雙方約定工期順延的其他情況。

　　3、工程竣工

　　a)乙方按協(xié)議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。

　　b)施工中甲方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前。

　　c)工程在驗(yàn)收中，積極配合消防檢測公司對工程檢測。本合同工程總價(jià)不含消防檢測所產(chǎn)生費(fèi)用，檢測費(fèi)用由建設(shè)方另行支付給專業(yè)的檢測中心。竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價(jià)款等內(nèi)容。

　　十一、工程質(zhì)量

　　a)工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　b)雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　c)乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受旅游業(yè)代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。

　　d)甲方代表的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工的正常進(jìn)行。如影響施工的正常進(jìn)行，影響正常施工的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。除此之外嚴(yán)重影響正常施工的追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān)。

　　e)隱蔽工程和中間驗(yàn)收

　　根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　f)重新檢驗(yàn)

　　無論甲方代表是否進(jìn)行過檢驗(yàn)，當(dāng)其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露或開孔，并在檢驗(yàn)后重新進(jìn)行修復(fù)。甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并相應(yīng)順延工期。

　　本工程約定的質(zhì)量保修期為一年。一年后如出現(xiàn)故障，乙方只收更換設(shè)備款和施工成本費(fèi)用。

　　十二、工程設(shè)計(jì)變更

　　施工中甲方需對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前7天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時，甲方應(yīng)撱規(guī)劃管理部門和其他主管部門重新審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。因工程設(shè)計(jì)變更所產(chǎn)生的工程費(fèi)用應(yīng)作為工程款的一部分與工程款同期調(diào)整支付。

　　十三、竣工驗(yàn)收與竣工結(jié)算

　　1)工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為國家和行業(yè)現(xiàn)行各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及甲乙雙方的有關(guān)約定。

　　2)工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告有完整的結(jié)算資料。之后雙方參照本合同書約定的合同價(jià)款及補(bǔ)充條款約定的合同價(jià)款調(diào)整等內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。

　　3)甲、乙雙方對工程竣工結(jié)算價(jià)款發(fā)生爭議時，按合同中關(guān)于爭議的約定處理。

　　十四、索賠和爭議

　　1)違約的處理：

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價(jià)的0.5%每天計(jì)收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價(jià)的5%。

　　2)索賠

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天書面通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　3)爭議

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　十五、合同解除

　　1)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同。

　　2)有下列情況之一的，甲、乙雙方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同無法履行;

　　2、因一方違約致使合同無法履行。

　　3)一方根據(jù)上述約定要求解決合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知的前10天告知對方，通知到達(dá)對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。

　　4)合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和轉(zhuǎn)移工作，按甲方要求將知有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場地，甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，并按合同約定支付應(yīng)支付的工程價(jià)款。已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同，不能退還的貸款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外，有過錯一方賠償因合同解除給對方造成的一切損失。

　　5)合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。

　　十六、合同份數(shù)

　　本合同一式四分，甲乙雙方、見證方各執(zhí)一份。

　　十七、補(bǔ)充條款

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

消防合同篇4

　　甲方：陜西融信物業(yè)有限責(zé)任公司

　　乙方：陜西電氣消防安全檢測所

　　根據(jù)《陜西省電氣消防安全技術(shù)檢測管理暫行規(guī)定》的要求，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，由乙方對甲方之配電設(shè)施、可觸及的電氣線路等進(jìn)行消防安全檢測，達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、被檢區(qū)域及檢測項(xiàng)目：

　　1. 地下二層至屋面共用部位的所有照明開關(guān)、線路、燈具；

　　2. 地下二層至屋面所有公用設(shè)備控制箱（含一、二次線路）、出線、電動機(jī)及弱電系統(tǒng)的強(qiáng)電部分；

　　3. 配電室變壓器出線母排、1＃－17＃低壓柜一、二次線路、電氣元件和各支路出線電纜、電氣元件、發(fā)電機(jī)出線電纜；

　　4. 受約住戶房間內(nèi)所有電氣設(shè)施、設(shè)備。

　　二、檢測期限：年月日至年月日

　　三、檢測費(fèi)用：

　　按照陜西省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)［20xx］85號《關(guān)于電氣消防安全檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的批復(fù)第二條以被檢建筑面積貳元／平方米收取。被檢總面積為： m2;檢測費(fèi)總計(jì)元，大寫：元。

　　四、雙方責(zé)任：

　　甲方：

　　1.在乙方檢測期間甲方派人員配合乙方工作，做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)每天對檢測小組簽證；

　　2.根據(jù)乙方的檢測計(jì)劃，提前一小時給受檢部位供電，總負(fù)荷應(yīng)達(dá)到滿負(fù)荷的35％以上；

　　3.因甲方原因造成檢測期拖延，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；

　　4. 甲方在一個月內(nèi)完成整改乙方檢測報(bào)告中的不合格項(xiàng)目，交乙方復(fù)檢；

　　5. 按時付款。

　　乙方：

　　1.乙方應(yīng)向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、檢測許可證、檢測人員資質(zhì)、檢測儀器合格證等相關(guān)證明原件及復(fù)印件；

　　2. 乙方檢測人員應(yīng)遵守甲方安全、環(huán)境等有關(guān)制度及規(guī)定，不得擅動非受檢設(shè)備、設(shè)施，對妨礙物的'搬移，應(yīng)獲得甲方同意或由甲方人員移動；

　　3. 不隨意去非受檢場所；

　　4. 愛護(hù)甲方設(shè)備、設(shè)施；

　　5. 需停電檢測的部位，乙方須提前兩天通知甲方，甲方做出安排后，方能檢測；

　　6. 乙方在一周內(nèi)對甲方提出的整改項(xiàng)目的復(fù)檢申請進(jìn)行復(fù)檢，檢測費(fèi)不再另計(jì)；

　　7. 檢測完成后三十日內(nèi)向甲方提供檢測報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)載明隱患部位、隱患原因、隱患程度等；

　　8. 檢測責(zé)任保證期為十二個月，保證期從檢測報(bào)告交于甲方之日起計(jì)算。在保證期內(nèi)，因乙方檢測后的部位引起的火災(zāi)、人員觸電等事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　五、付款方式：

　　檢測報(bào)告交于甲方后，甲方一個月內(nèi)付清檢測費(fèi)用。

　　六、違約責(zé)任：

　　1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工，除工期順延外，并按檢測費(fèi)總額的2％向乙方支付誤工費(fèi)。

　　2.因乙方人員原因，造成受檢或非受檢設(shè)備、設(shè)施的損壞，乙方負(fù)責(zé)維修，如維修不成則予以全額賠償；

　　3.因乙方原因不能按時完工，按檢測費(fèi)總額的5％向甲方支付違約金。

　　七、未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后可補(bǔ)充條文，作為本合同附件，與原合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力，并自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：陜西融信物業(yè)有限責(zé)任公司乙方：陜西電氣消防安全檢測所

　　地址：西安市東新街232號地址：西安市西五路28號四樓

　　電話：7406175 帳號：西安市商業(yè)銀行營業(yè)部

　　103－220150028－93

　　電話：（029）7293173

　　法人代表：法人代表：

　　代理人：代理人：

　　年月日年月日

消防合同篇5

　　本合同合作各方就共同參與研究開發(fā)_________項(xiàng)目事項(xiàng)，經(jīng)過平等協(xié)商，在真實(shí)、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，并由合作各方共同恪守。

　　第一條項(xiàng)目名稱

　　_________________________________________。

　　第二條技術(shù)內(nèi)容、范圍和要求

　　1．技術(shù)內(nèi)容：

　　（1）新技術(shù)；

　　（2）新產(chǎn)品；

　　（3）新工藝；

　　（4）新材料。

　　2．技術(shù)范圍：______________________________

　　3．技術(shù)要求：______________________________。

　　第三條研究開發(fā)計(jì)劃

　　本合同合作各方在研究開發(fā)項(xiàng)目中，分工承擔(dān)如下工作：

　　1．甲方：

　　（1）研究開發(fā)內(nèi)容：________________________

　　（2）工作進(jìn)度：____________________________

　　（3）研究開發(fā)期限：________________________

　　（4）研究開發(fā)地點(diǎn)：________________________

　　2．乙方：

　　（1）研究開發(fā)內(nèi)容：________________________

　　（2）工作進(jìn)度：____________________________

　　（3）研究開發(fā)期限：________________________

　　（4）研究開發(fā)地點(diǎn)：________________________

　　第四條研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的數(shù)額及其支付、結(jié)算方式

　　（一）合作各方確定，按如下方式提供或支付本合同項(xiàng)目的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及其他投資：

　　1．甲方：

　　（1）提供或支付方式：_________________________

　　（2）支付或折算為技術(shù)投資的金額：_____________

　　（3）使用方式：_______________________________

　　2．乙方：

　　（1）提供或支付方式：_________________________

　　（2）支付或折算為技術(shù)投資的金額：_____________

　　（3）使用方式：_______________________________

　　（二）研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)總額：_________元（大寫：人民幣）。經(jīng)費(fèi)來源：本合同約定，項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)費(fèi)由_________提供，或者雙方按比列_________分擔(dān)提供。

　　（三）支付

　　支付方式為：______________________________

　　（1）一次總付：_________元，時間：_________

　　（2）分期支付：_________元，時間：_________

　　（3）按利潤_________%提成，期限：_________

　　（4）按銷售額_________%提成，期限：_________

　　（四）結(jié)算方式

　　經(jīng)費(fèi)的結(jié)算包括經(jīng)費(fèi)包干和經(jīng)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，合同約定采用下列第_________種方式結(jié)算：

　　（1）合同經(jīng)費(fèi)包干使用的，合同完成后經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)剩余時，結(jié)余經(jīng)費(fèi)歸受托人所有，經(jīng)費(fèi)不足，不足由受托人自行解決。并且受托人的報(bào)酬應(yīng)包含在結(jié)余的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)中，委托人不另行支付報(bào)酬。雙方未約定結(jié)算方式的，按包干使用處理。

　　（2）經(jīng)費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷的，研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)不足時，委托人應(yīng)補(bǔ)充支付，經(jīng)費(fèi)剩余時，受托人應(yīng)如數(shù)返還。

　　第五條利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)歸屬

　　屬于甲方的設(shè)備、器材、資料：______________________

　　屬于乙方的設(shè)備、器材、資料：______________________

　　同屬于雙方的設(shè)備、器材、資料：____________________

　　第六條履行的期限、地點(diǎn)、方式

　　1．履行期限

　　第一階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

　　第二階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

　　第三階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止

　　2．履行地點(diǎn)：_____________________________________________

　　未約定履行地點(diǎn)或約定不明確的，推定在研究開發(fā)人所在地履行。

　　3．履行方式：_____________________________________________

　　第七條技術(shù)情報(bào)和資料的保密

　　1．甲方：

　　（1）保密內(nèi)容（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息）：_______________________

　　（2）涉密人員范圍：_____________________________________________；

　　（3）保密期限：_____________________________________________；

　　（4）泄密責(zé)任：_____________________________________________。

　　2．乙方：

　　（1）保密內(nèi)容（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息）：_____________________

　　（2）涉密人員范圍：____________________________________________

　　（3）保密期限：_____________________________________________；

　　（4）泄密責(zé)任：_____________________________________________。

　　3．甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_______年。

　　4．保密條款不應(yīng)與法律、行政法規(guī)相抵觸，當(dāng)事人雙方未就保密條款進(jìn)行約定的，按《合同法》規(guī)定，合同雙方當(dāng)事人亦應(yīng)履行法定的保密義務(wù)，否則，將承擔(dān)法律責(zé)任。

　　5．無論合同是否被撤銷、變更、解除或終止，無論合同是否生效，合同之保密條款不受其限制而繼續(xù)有效。

　　第八條風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)

　　1．在本合同履行中，因出現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)失敗或部分失敗，并造成一方或雙方損失的，雙方按如下約定承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失：雙方確定，本合同項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)按_________的方式認(rèn)定。認(rèn)定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的基本條件是：

　　（1）本合同項(xiàng)目在現(xiàn)有技術(shù)水平條件下具有足夠的難度；

　　（2）乙方在主觀上無過錯且經(jīng)認(rèn)定研究開發(fā)失敗為合理的失敗。

　　（3）一方發(fā)現(xiàn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)存在并有可能致使研究開發(fā)失敗或部分失敗的情形時，應(yīng)當(dāng)在_________日內(nèi)通知另一方并采取適當(dāng)措施減少損失。逾期未通知并未采取適當(dāng)措施而致使損失擴(kuò)大的，應(yīng)當(dāng)就擴(kuò)大的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2．認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)為：

　　（1）課題在現(xiàn)有技術(shù)水平下具有足夠的難度；

　　（2）研究開發(fā)人在研究開發(fā)工作中是否充分地發(fā)揮了主觀能動性；

　　（3）其同行業(yè)專家的'鑒定結(jié)論認(rèn)為研究開發(fā)工作的失敗屬于合理失敗。

　　3．風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任應(yīng)由受托人或雙方共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，承擔(dān)方式為：_______________

　　4．在未作約定或約定不明確時，由雙方協(xié)議補(bǔ)充，不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定。仍不能確定的，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由雙方合理分擔(dān)。

　　第九條技術(shù)成果的歸屬與分享

　　合作各方確定，因履行本合同所產(chǎn)生的最終研究開發(fā)技術(shù)成果及其相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬，按第_________種方式處理：

　　1．_________方享有申請專利的權(quán)利。

　　2．按技術(shù)秘密方式處理。有關(guān)使用和轉(zhuǎn)讓的權(quán)利歸屬及由此產(chǎn)生的利益按以下約定處理：

　　（1）技術(shù)秘密的使用權(quán)：____________________________________；

　　（2）技術(shù)秘密的轉(zhuǎn)讓權(quán)：____________________________________；

　　（3）相關(guān)利益的分配辦法：____________________________________。

　　3．合作各方對因履行本合同所產(chǎn)生的最終研究開發(fā)技術(shù)成果及其相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬，特別約定如下：________________。

　　4．專利權(quán)取得后的使用和有關(guān)利益分配方式如下：____________________

　　第十條驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)與方式

　　驗(yàn)收時，雙方都有權(quán)取得實(shí)施技術(shù)成果所必要的技術(shù)資料、試驗(yàn)報(bào)告和數(shù)據(jù)，并要求另一方給予必要的技術(shù)指導(dǎo)和保證所提供的技術(shù)成果實(shí)施的條件。但合同終止后仍需上述服務(wù)的，應(yīng)另行訂立技術(shù)咨詢或技術(shù)服務(wù)合同。

　　1．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　項(xiàng)目名稱：_______________________________

　　標(biāo)準(zhǔn)號：_________________________________

　　發(fā)布日期：_______________________________

　　技術(shù)指標(biāo)：_______________________________

　　技術(shù)參數(shù)：_______________________________

　　2．驗(yàn)收方式：驗(yàn)收可采用技術(shù)鑒定會、專家技術(shù)評估。驗(yàn)收方出具的驗(yàn)收證明及文件，作為合同驗(yàn)收通過的依據(jù)。

　　第十一條為確保本合同的全面履行，合作各方確定，采取以下方式對研究開發(fā)工作進(jìn)行組織管理和協(xié)調(diào)：________________。

　　第十二條合作各方確定，各自為本合同項(xiàng)目的研究開發(fā)工作提供以下技術(shù)資料和條件

　　（一）甲方：

　　1．技術(shù)資料清單：_________________________

　　2．提供時間和方式：_______________________

　　3．其他協(xié)作事項(xiàng)：_________________________

　　（二）乙方：

　　1．技術(shù)資料清單：_________________________

　　2．提供時間和方式：_______________________

　　3．其他協(xié)作事項(xiàng)：_________________________

　　本合同履行完畢后，上述技術(shù)資料和條件按以下方式處理：___________

　　第十三條合同變更

　　本合同的變更必須由合作各方協(xié)商一致，并以書面形式確定。但有下列情形之一的，合作一方或多方可以向其他合作方提出變更合同權(quán)利與義務(wù)的請求，其他合作方應(yīng)當(dāng)在_________日內(nèi)予以答復(fù)；逾期未予答復(fù)的，視為同意：

　　1．________________________________

　　2．________________________________

　　3．________________________________

　　第十四條合同轉(zhuǎn)讓

　　方:

　　乙方：___________ 庫房號：_____________

　　為加強(qiáng)庫房及庫區(qū)的消防安全管理，避免因發(fā)生火災(zāi)造成公共及私人的財(cái)產(chǎn)損失，特制訂本協(xié)議，請租賃商戶按照本協(xié)議執(zhí)行。內(nèi)容如下：

　　庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、和超過60w以上的白熾燈等高溫照明燈具，庫房提倡使用安全防爆燈。燈具應(yīng)安裝固定在庫房走道的頂部，燈具距離貨垛、貨架應(yīng)大于50厘米（燈具下方50厘米范圍內(nèi)不允許擺放貨物）。

　　庫房內(nèi)嚴(yán)禁私接亂拉臨時電源線，嚴(yán)禁在庫房頂內(nèi)架設(shè)線路，并做到人走燈滅。

　　庫房內(nèi)不準(zhǔn)安裝使用：電熨斗、電爐、電熱杯、電烙鐵等電熱器具。

　　庫區(qū)為重點(diǎn)防火部位，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁私自使用蠟燭等明火照明及作業(yè)。

　　庫房內(nèi)嚴(yán)禁住宿，嚴(yán)禁在庫區(qū)公共通道內(nèi)堆放貨物。

　　庫房租賃戶應(yīng)對自己庫房內(nèi)的貨物自行投保。

　　庫房租賃戶必須服從庫區(qū)管理人員管理，違者將依照市場有關(guān)規(guī)定予以處置。

　　庫房不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借他人，違者市場將無條件將庫房收回。

　　本《協(xié)議》一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　保費(fèi)：商戶電話：

　　保額：

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　攤位號：

消防合同篇6

　　【案情簡介】

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。

　　合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【意見分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【案例評析】

　　筆者同意第二種意見。

　　根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的.，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同篇7

　　甲方（全稱）:

　　乙方（全稱）:

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其

　　他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，

　　結(jié)合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　二、工程概況

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：天

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照消防施工規(guī)范達(dá)到驗(yàn)收要求。

　　四、合同價(jià)款

　　金額（人民幣大寫）：元

　　五、組成合同的文件

　　1、本合同

　　2、圖紙;

　　3、工程量清單;

　　4、工程報(bào)價(jià)單及預(yù)算書;

　　雙方若有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　六、合同的生效及終止

　　1、合同簽訂之日起生效

　　2、除質(zhì)量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗(yàn)收達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)后，本合同即告終止。

　　3、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　七、圖紙

　　提供方及份數(shù)：

　　八、甲方工作：

　　1、提供經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T審批的設(shè)計(jì)資料，如在施工中發(fā)生變化應(yīng)及時協(xié)調(diào)乙方及設(shè)計(jì)單位予以解決。

　　2、對乙方施工現(xiàn)場的設(shè)備、配線、管路等予以保護(hù)。

　　3、如工程需基建方預(yù)留、預(yù)埋等基建配合工作，甲方應(yīng)提前和乙方及基建單位協(xié)商解決。

　　4、提供具備施工條件的施工場地

　　5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地

　　6、雙方約定甲方應(yīng)做的'其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必須按消防部門審批合格的設(shè)計(jì)圖紙和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

　　3、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間完成和提供服務(wù)。

　　十、施工組織設(shè)計(jì)和工期

　　1、開工及延期開工

　　乙方應(yīng)按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應(yīng)當(dāng)以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應(yīng)并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。

　　2、由于下列原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延:

　　a) 甲方不能按合同規(guī)定提供圖紙及開工條件；

　　b) 工程量改變和設(shè)計(jì)變更；

　　c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工；

　　d) 不可抗拒力；

　　e) 因甲方無法達(dá)成約定義務(wù)造成的工期延遲；

　　f) 雙方約定工期順延的其他情況：

　　3、工程竣工

　　a) 乙方按協(xié)議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。

　　b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前

　　竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價(jià)款等內(nèi)容。

　　十一、工程質(zhì)量

　　a) 工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　b) 雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　c) 乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。

　　d) 甲方代表的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工的正常進(jìn)行。如影響施工的正常進(jìn)行，影響正常施工的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。除此之外嚴(yán)重影響正常施工的追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān)。

　　e) 隱蔽工程和中間驗(yàn)收

消防合同篇8

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

　　您們好! 經(jīng)過深思熟慮，我決定辭去我目前在xxx部所擔(dān)任的職位。此時我選擇離開，并不是一時間的心血來潮，而是我經(jīng)過長時間的考慮之后才做出的決定。我也相信您一定會在看完我的辭職報(bào)告之后批準(zhǔn)我的申請。現(xiàn)實(shí)中有很多的無奈，每一人都會遇到這樣情況。“家家有本難念的經(jīng)”，事實(shí)就是這樣，我在工作生活中都遇到了很大的問題，我需要換一個環(huán)境，換一種心情繼續(xù)工作下去。

　　人還未走，卻已淚流滿心。僅僅是為了這曾經(jīng)工作過兩年半的地方?僅僅是為了未曾燃燒的青春?

　　我非常重視在培訓(xùn)部這兩年半的工作經(jīng)歷，也很榮幸自己曾是培訓(xùn)部的一員，我深信我這段經(jīng)歷，將對我的人生規(guī)劃以及今后的職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響。請?jiān)试S我借此機(jī)會對xx部領(lǐng)導(dǎo)給我提供這樣的工作機(jī)會表示衷心感謝。

　　我已決定離開xx部，希望領(lǐng)導(dǎo)不要挽留，我在xx部并不是舉足輕重的人物，也沒有很強(qiáng)的'工作能力，自從過完年到現(xiàn)在，思想波動比較大，思想一直很消極，所以我堅(jiān)信公司領(lǐng)導(dǎo)能批準(zhǔn)，我在以后的工作中，一定會更好的工作下去，牢記我在xx部工作的情景，我相信我會做到的，繼續(xù)不斷的努力下去，相信每一人都會有一個美好的未來。以往我一直在不斷的努力，今后我也將會繼續(xù)不斷的努力下去!

　　請堅(jiān)信：那份永恒已經(jīng)為我們共同所擁有。我真切的感激、誠摯的歉意、莫名的感動都放在這里了，請拿走各自需要的那一份!愿xx部能飛得更高、走得更遠(yuǎn)、所向披靡、戰(zhàn)無不勝!愿我的同事們健康、快樂、開心、幸福!!

　　此致

　　敬禮

　　辭職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

消防合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，為明確雙方責(zé)任和義務(wù)，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂下列條款，愿共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、合同名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、技術(shù)服務(wù)范圍：消防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、火災(zāi)自動報(bào)警設(shè)備編程（含修改地址編碼）、消防設(shè)施檢測和消防電氣檢測。

　　第二條甲方責(zé)任

　　1、提供完整的裝修圖紙的電子版圖，配合乙方提供裝修設(shè)計(jì)出圖、配合乙方報(bào)

　　審報(bào)驗(yàn)工作，包括提供應(yīng)由甲方提供的`所有資料。

　　第三條乙方責(zé)任

　　1、乙方協(xié)助甲方辦理有關(guān)消防審批事項(xiàng)，提供應(yīng)由乙方提供的相關(guān)資料。

　　第四條合同價(jià)及付款

　　1、合同總價(jià)：人民幣。

　　2合同簽定后五日內(nèi)，甲方一次性向乙方支付合同總價(jià)款的100%，即RMB：