承包承攬合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的承包承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承包承攬合同1
定作方：_____________(簡稱甲方)
承攬方：_____________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：_________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_________________
3.履行的期限、地點和方式：_________________
4.驗收標準和方法：_________________
5.結(jié)算方式：_________________
6.違約責任，除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任
不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值__________%或酬金總額__________的違約金。
(2)定作方的違約責任
中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金__________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_________________
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)__________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限，從雙方簽署之日起到__________年_____月_____日止。
12.本合同簽訂日期：_________________年_____月_____日
定作方：_____________承攬方：_____________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
開戶銀行：______________開戶銀行：_____________
帳號：_____________帳號：_____________
__________年_____月_____日
承包承攬合同2
發(fā)包方：新風村民委員會(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《農(nóng)村土地承包法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)村民代表大會研究決定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，現(xiàn)將我村六組屯東，趙永峰樹地南灘涂承包給乙方，特訂立本合同，望甲乙雙方共同遵守。
一灘涂位置：新風村六組省際通道東、趙永峰樹地南。
二灘涂四界：東：烏爾其根河防洪壩西：趙永峰耕地南：烏爾其根河北：趙永峰樹地
三灘涂面積：30畝(承包面積)
四承包價格：每畝每年30元
五支付方式：承包前五年為治理期，不向甲方繳納承包費。自20__年起在每年年初以現(xiàn)金方式向甲方繳納當年承包費。
六用途：承包期限：20__年(自20__年3月1日至20__年3月1日)
七用途：承包給乙方用于帶動群眾發(fā)展?jié)O業(yè))
八甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1甲方權(quán)利：對乙方承包灘涂的使用有監(jiān)督權(quán)
2甲方義務(wù)：負責確認灘涂位置、四界、保障灘涂權(quán)屬清楚。 3乙方權(quán)利：本合同簽訂后，合同期內(nèi)乙方對承包灘涂有使用權(quán)、治理權(quán)等利于發(fā)展?jié)O業(yè)的所有權(quán)利。
4乙方義務(wù)：負責灘涂治理，河道的疏通，不得影響村民的'生產(chǎn)和生活。示范帶動群眾發(fā)展?jié)O業(yè)。
九違約責任
如甲方違約，按年限返還承包費外，負責償還乙方一切投入費用及造成的相應(yīng)損失。如乙方違約，甲方有權(quán)收回灘涂地。本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并訂立補充協(xié)議、補充協(xié)議與原合同具有同等效力。
本合同自簽訂之日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
發(fā)包方：(甲方) (簽章)
法人代表：
承包方：(乙方) (簽章)
簽訂日期：
承包承攬合同3
甲方：內(nèi)蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的`一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
【承包承攬合同】相關(guān)文章：
承包合同承攬合同 承包合同08-26
建筑工程承包承攬合同10-11
承攬合同06-12
承攬合同的范本06-12
承攬合同范例06-12
最新承攬合同06-12
承攬合同模板06-15
承攬加工合同03-24
關(guān)于承攬合同08-08
印刷承攬合同11-08